3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...

^ 3.Проект контракта
Контракт № ____________

г. Екатеринбург


«____» ______________ 2012 г.

____________________________________________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующей на основании ________________, и

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ООО «СТК») именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ______________, действующего на 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... основании ______________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны», заключили реальный Контракт о последующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика последующие работы: Обследование узлов учета термический энергии потребителей в г. Березовском на предмет готовности к 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... эксплуатации в отопительном сезоне 2012/2013, и сдать итог работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 реального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, обозначенные в п. 1.1. реального 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Контракта, на объектах в количестве 208 узлов учета термический энергии. Перечень адресов объектов указан в Приложении №6 к истинному Договору.

    1. Предусмотренные реальным Контрактом работы производятся в полном согласовании с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к истинному Договору), калькуляцией (Приложение № 2 к истинному Договору) и Правилами учета термический энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N Вк-4936).

    2. Подрядчик обязуется выполнить 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... все работы, обозначенные в п. 1.1. реального Контракта, своими силами и средствами и/либо силами и средствами субподрядных организаций с внедрением собственного оборудования.

    3. Работа считается выполненной после передачи и подписания Заказчиком актов повторного допуска/не допуска 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... узлов учета термический энергии потребителей и подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком либо его уполномоченным представителем.

    4. Срок выполнения работ: начало работ – 05 октября 2012 года, окончание работ 05 декабря 2012 года.

    5. Срок выполнения работ 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... по истине Договору указан в Графике проведения работ (Приложение № 3 к истинному Договору).


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время инспектировать ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отрешиться 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... от выполнения Контракта в хоть какое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 реального Контракта цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от выполнения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Контракта.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от реального Контракта, Заказчик вправе по собственному выбору востребовать от Подрядчика:

^ 2.2. Подрядчик должен:

      1. Не передавать выполнение по истине Договору третьим лицам и не разглашать находящиеся в нем данные без 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... согласия Заказчика.

      2. Делать своими силами, без вербования субподрядных организаций, более 80 % от общего объёма работ на объекте.

      3. Обеспечить своевременное и высококачественное выполнение работ в сроки установленные реальным Контрактом.

      4. Вовремя информировать Заказчика о причинах, вызывающих 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... изменение сроков и свойства выполняемых работ.

      5. Безвозмездно поправить по просьбе Заказчика все выявленные недочеты, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от критерий 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трёх) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий срок.


^ 2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

2.3.1. В процессе выполнения работ по истине Договору 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Русской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, другие законы 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... и нормативные акты, действующие на местности выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение нужных мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране среды, оптимальному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором производятся работы;

2.3.1.3. соблюдать 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о злосчастных случаях на производстве (со смертельным финалом, с временной либо стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... работу, с оказанием первой и/либо мед помощи), катастрофах и других происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и злосчастных случаях в согласовании с требованиями муниципальных нормативно-технических и правовых актов, также требованиями 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Заказчика. Расследование обстоятельств аварий, инцидентов и злосчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с неотклонимым ролью представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если нужно 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...), также представителей уполномоченных муниципальных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от роли в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. завлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик должен включить 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные реальным разделом, и производить контроль их выполнения. По просьбе Заказчика Подрядчик должен предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... по тексту, обеспечить внесение в Контракт соответственных конфигураций.

2.3.2. Подрядчик без помощи других несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, аква, земляного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., охраны труда, атмосферного воздуха, небезопасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Подрядчика, последний обязуется компенсировать Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и злосчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется компенсировать Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... не несёт ответственности за травмы, увечья либо погибель хоть какого работника Подрядчика либо третьего лица, завлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в хоть какое время производить контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений истинной статьи Контракта. Обнаруженные в процессе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такового акта, он оформляется Заказчиком в однобоком порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований истинной статьи является значимым 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... нарушением критерий реального Контракта и дает Заказчику право расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

^ 2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Принять итог 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих итог работы, либо других недочетов в работе немедля заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недочетов с указанием сроков их устранения.

2.4.2. Оплатить выполненные Подрядчиком 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... работы по стоимости и в порядке, обозначенным в разделе 4 реального Контракта.


^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

    1. При окончании работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-ух экземплярах, также акты повторного допуска/не допуска 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... узлов учета термический энергии, обозначенных в Приложении №6 к истинному Договору.

    2. Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком работ и подписывает акты сдачи-приемки работ в течение 3-х рабочих дней после их получения либо уведомляет 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Подрядчика о целевом отказе от приемки работ.

    3. В случае целевого отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием списка нужных доработок и сроков их выполнения.

    4. В случае немотивированного отказа Заказчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... от подписания акта приема-сдачи выполненной работы в течение 5 дней со денька его передачи, работы числятся выполненными в обозначенных объемах и подлежат оплате в согласовании с критериями реального Контракта.


^ 4. Цена РАБОТ И 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Цена работ по истине Договору составляет _____________________________________. Расчет цены работ приведен в калькуляции (Приложение № 2 к истинному Договору), и не подлежит повышению в период деяния реального Контракта.

4.2 Заказчик производит оплату по 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... счетам Подрядчика в течение 30 (30) календарных дней со денька подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответственного счета-фактуры.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается длительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недочеты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие обычной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик должен их убрать за собственный счет в течение 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик должен командировать 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... собственного представителя в срок не позже 3 (3-х) дней со денька получения соответственного письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в обозначенный срок, Заказчик вправе в однобоком порядке составить 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... и подписать акт, фиксирующий недостатки. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения изъянов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в согласовании с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... ликвидирования либо повреждения результата работ.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязанностей, стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 реального Контракта срока 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денег за каждый денек просрочки.

6.3. За нарушение срока начала и/либо окончания выполнения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... работ, установленного в п. 1.6. реального Контракта и/либо в Графике проведения работ (Приложение № 3 к истинному Договору), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены реального контракта за каждый денек просрочки 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... выполнения работ.

6.4. За нарушение сроков устранения изъянов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от цены работ по истине Договору за каждый денек просрочки.

6.5. Уплата неустойки и 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... убытков не высвобождает стороны от принятых на себя обязанностей.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его критерий, прекращения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... либо реальности рассматриваются с неотклонимым соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из реального Контракта либо в связи с ним, в том числе 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.


^ 8. ДЕЙСТВИЕ Неодолимой СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истине Договору 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., если это неисполнение явилось следствием событий неодолимой силы (объявленная либо фактическая война, штатские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти происшествия конкретным образом воздействовали на неисполнение обязанностей 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... по истине Договору.

8.2. При пришествии событий, обозначенных в п. 8.1. реального Контракта, любая Сторона должна без промедления (не позже 3 рабочих дней) известить о их в письменном виде другую Сторону. Уведомление должно содержать 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... данные о нраве событий, также официальные документы, удостоверяющие наличие этих событий, и, по способности, дающие оценку их воздействия на возможность выполнения Стороной собственных обязанностей по данному Договору. Достаточным доказательством появления и существования событий 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... неодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом гос власти/управления Русской Федерации.

8.3. Если происшествия неодолимой силы будут длиться более 3-х месяцев, то любая из сторон имеет право отрешиться от предстоящего выполнения обязанностей 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., и в данном случае ни одна из сторон не имеет право добиваться от другой стороны возмещения вероятных убытков.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые конфигурации и дополнения к истинному Договору имеют силу исключительно в том случае 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. В случае конфигурации реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона должна немедленно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., возникшие в связи с ненадлежащим уведомлением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адресок.

9.3. Преждевременное расторжение реального Контракта может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным реальным Контрактом, действующим на 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... местности РФ штатским законодательством.

9.4. При расторжении реального Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика итог выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику цена выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

9.5. Сторона, решившая 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... расторгнуть реальный Контракт, направляет письменное извещение другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по истине Договору не допускается без согласия Заказчика.

9.6. Заказчик вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... реального Контракта по последующим основаниям:

Основания для однобокого внесудебного отказа Заказчика от реального Контракта не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... сроков выполнения работ. Реальный Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Извещения об однобоком отказе от выполнения реального Контракта.

9.7. Реальный Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... экземпляру для каждой из сторон. Реальный Контракт вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного выполнения Сторонами собственных обязанностей.

9.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Контракта 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... последующие документы:

9.8.1. копию устава со всеми переменами;

9.8.2. копию свидетельства о гос регистрации юридического лица (бизнесмена, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для бизнесмена);

9.8.3. копию свидетельства о постановке на учет 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... в налоговом органе;

9.8.4. копию приказа (протокола общего собрания) о предназначении управляющего и копию доверенности, если контракт подписан лицом, действующим на основании доверенности;

9.8.5. копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, владеющих 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

9.8.6. копию лицензии на воплощение определенного вида деятельности, если соответственный вид деятельности в согласовании с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.9. Стороны условились о 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... том, что с момента подписания реального Контракта все прошлые договоренности, достигнутые сторонами до подписания реального Контракта в процессе обмена письмами, заключения всех соглашений, методом устных переговоров и т.д., утрачивают силу 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора....

9.10. Неотъемлемой частью реального Контракта являются последующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Калькуляция цены работ.

Приложение № 3 – График проведения работ.

Приложение № 4 – Требования по ПБ и ОТ

Приложение № 5 – Форма акта повторного допуска/не допуска.

Приложение № 6 – Перечень 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... адресов объектов.

^ 10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

^ ООО «СТК»


Юридический адресок: 620017,

г. Екатеринбург, ул. Старенькых Большевиков, 4

Фактический адресок: 620075,

г. Екатеринбург, просп. Ленина, 38

ИНН 6673162327 КПП 660850001;

Банк получателя: ОАО «МЕТКОМБАНК», г. Каменск-Уральский

р/с: 40702810913000204635

к 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора.../с: 30101810500000000881

БИК: 046577881


______________________/____________/






______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г.





"_____" _________________ 2012 г.



Приложение № 1

К договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.


^ Техническое задание

на Обследование узлов учета термический энергии потребителей в г. Березовском на предмет готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2012/2013 с 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... следующей выдачей актов повторного допуска/не допуска


Цель: Выполнить требования п. 7.7 «Правил учета термический энергии и теплоносителя» в части дизайна актов повторного допуска узла учета сначала отопительного сезона 2012-2013гг.

Задачка: Оформить акты 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... повторного допуска/не допуска УУТЭ на объектах договородержателей ООО «СТК» в зоне ответственности ОП «СТС» полным количеством 208 узлов учета термический энергии и теплоносителя.

Наименование работ:

  1. Письменное извещение потребителя

  1. Сверка проектной документации с имеющимся положением в 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... части:

    1. схемы теплопотребления

2.2 договорных нагрузок

2.3 парк оборудования, в т.ч. с листами согласования внесения конфигураций

2.4 установка УКУТ схеме аксонометрической

2.5 установка УКУТ схеме прямых участков

2.6 настроечные характеристики карте программирования

  1. Сверка предоставленных паспортов с заводскими номерами установленного 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... парка оборудования

  1. Проверка наличия действующей поверки в предоставленных паспортах

  1. Зрительная оценка состояния узла учета и вспомогательного оборудования

5.1 отсутствие механических повреждений устройств

5.2 отсутствие обрывов и повреждений изоляции линий связи

5.3 отсутствие контактного скрещения линий связи с технологическими трубопроводами

5.4 читаемость инфы о приборе учета 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... на "шильдиках", наклейках

5.5 отсутствие нарушения плотности соединений прибора с трубопроводом

5.6 наличие в гильзах теплопроводящего материала

5.7 соответствие монтажа устройств управлению по эксплуатации

5.8 соответствие ведение тепловычислителем времени и даты

5.9 проверка на соответствие настроечных данных значениям паспортных данных 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... на первичные преобразователи

5.10 соответствие описания расчета потребленной термический энергии карте программирования согласованной проектной документации, также фактической системе теплопотребления и теплоснабжения

5.11 отсутствие аварийных данных в тепловычислителе

  1. Съем архивных данных на пульт переноса данных с ТВ 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... для предстоящего анализа

  1. Оформление результата выезда (акт/протокол), подписывается у потребителя в 2-х экземплярах.

  1. Пломбировка парка оборудования, входящих в УКУТ устройств учета с неотклонимым указанием номеров пломб в акте повторного допуска.



ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

______________________/____________/




______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г.





"_____" _________________ 2012 г.



Приложение № 2

К 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... договору подряда № ________

От «____» ____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО






















УТВЕРЖДАЮ:




















































________________






















________________










" _____ " ________________ 201_ г.



















" _____ " ________________ 201_ г.










^ ООО "СТК"



















 
































































Калькуляция № 01



















































































































на

Обследование 208 узлов учета термический энергии потребителей в г. Березовском на предмет готовности к эксплуатации в отопительный сезон 2012/2013 с следующей 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... выдачей актов повторного допуска/не допуска.



















(наименование работ и издержек, наименование объекта)





























































Цена работ

 




руб.










































































































№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Цена единицы, руб.

Общая цена, руб.




Всего

В том числе

Всего

В том числе




Осн.З/п

Эк.Маш.

З/пМех

Осн.З/п

Эк 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора....Маш.

З/пМех




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




1

^ Калькуляция 01-001

Анализ и сверка проектной документации обследуемого узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























2

^ Калькуляция 01-002

Анализ и сверка технической документации (паспортов) оборудования входящего в состав узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























3

^ Калькуляция 01-003

Письменное 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... извещение потребителя и уточнение места расположения узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























4

^ Калькуляция 01-004

Зрительное обследование узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























5

^ Калькуляция 01-005

Съем архивных данных с тепловычислителя на пульт переноса данных

1 узел учета

208




























6

^ Калькуляция 01-006

Пломбировка оборудования входящего 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... в состав узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























7

^ Калькуляция 01-007

Оценка технического состояния узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























8

^ Калькуляция 01-008

Составление повторного акта допуска/не допуска узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























9

^ Калькуляция 01-009

Передача повторного акта допуска/не допуска 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... узла учета термический энергии

1 узел учета

208




























Итоги:

 

 

 

 




Итого




 

 

 




НДС 18%




 

 

 




ВСЕГО




 

 

 


































































































































Составил: ___________________________




(должность, подпись, расшифровка)














































Проверил: ___________________________




(должность, подпись, расшифровка)






























































































ЗАКАЗЧИК










ПОДРЯДЧИК



















______________________/____________/




______________________/____________/























































"_____" _________________ 2012 г.







"_____" _________________ 2012 г.












Приложение №3 к Договору ____________ от ___________ 2012 г.


^ График проведения работ

Период выполнения работ *

Количество узлов учета термический энергии с 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... нарастающим итогом, шт.

% от полного количества с нарастающим итогом

С 05.10.12 по 25.10.12

70

34%

С 25.10.12 по 15.11.12

140

67%

С 15.11.12 по 05.12.12

208

100%



* срок начала работ определяется датой выдачи адресного перечня Подрядчику Заказчиком, а так же

корректируется со сроком начала отопительного сезона 2012/2013.



ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

______________________/____________/




______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора....





"_____" _________________ 2012 г.



Приложение №4 к Договору ____________ от ___________ 2012 г


^ Требования по ПБ и ОТ

1. Введение

Заказчик уделяет особенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда (дальше – «ПБ и ОТ») и просит от Подрядчика и Субподрядчика(ов 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...) следовать данной политике и обеспечивать самые высочайшие эталоны в области ПБ и ОТ.

В случае выявления Заказчиком, в итоге проверки либо другим образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять соответствующие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для однобокого расторжения Заказчиком реального контракта без обязанностей Заказчика по возмещению 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

^ 2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик делает и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические управления и имеющиеся нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик воспринимает все обоснованные 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... меры предосторожности, направленные на охрану среды в процессе выполнения работ.

^ 3. Средства персональной защиты (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен последующими средствами персональной защиты и использовать их 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:

^ 4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все тс Подрядчика, применяемые при проведении работ, должны быть оборудованы последующим:

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

^ 5. Обучение персонала

5.1 До того как 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить последующие мероприятия:

6.2. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и добиваться от него отстранения от работ всех работников, которые, по воззрению Заказчика, ведут 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... себя неподобающим образом, некомпетентны либо небрежно исполняют свои обязанности, при этом такие работники потом могут быть допущены к выполнению Работ по истине Договору либо к выполнению других работ для Заказчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... только по письменному разрешению Заказчика.


^ 6. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Подрядчик должен:

6.1. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... случае вербования субподрядных организаций и работников Субподрядчика), показавшихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным мед освидетельствованием.

6.2. Не допускать пронос и 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... нахождение на местности Объектов веществ, вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое опьянение, кроме веществ, нужных для воплощения производственной деятельности на местности Объектов (дальше – «Разрешенные вещества»).

6.3. В целях обеспечения контроля за обозначенными ограничениями Заказчик 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... имеет право создавать проверки и досмотр всех тс, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в итоге подобного досмотра будут обнаружены обозначенные нелегальные вещества, то тс не допускается на рабочую площадку, работник(и 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...) Подрядчика не допускается на рабочее место.

6.4. Фиксация факта возникновения работника на Объектах в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, проноса либо наличия на местности Объекта веществ, вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... опьянение, кроме Разрешенных веществ, для целей реального Контракта и отношений меж Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется хоть каким из нижеперечисленных методов:

6.5. мед осмотром либо освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/либо Подрядчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/либо Подрядчика (Субподрядчика), другими методами.

6.6. Заказчик имеет право в хоть какое время инспектировать выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных реальным Контрактом. В случае появления у Заказчика подозрения 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик должен по просьбе Заказчика немедленно отстранить от работы этих работников и навести их на мед освидетельствование.

7.      Требования к оборудованию

7.1. В целях обеспечения действенного и 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... неопасного выполнения работ, также исключения простоев в процессе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в на техническом уровне исправном состоянии и отвечающее требованиям соответственных муниципальных эталонов, технических критерий 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, аннотации, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Внедрение Подрядчиком оборудования должно осуществляться в согласовании с его мотивированным предназначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... труда, правил пожарной безопасности, также требований действующего законодательства.

7.3. Все оборудование, применяемое Подрядчиком должно поддерживаться в неопасном, рабочем состоянии.

7.4. Эксплуатация оборудования, устройств, инструментов, находящихся в неисправном состоянии либо при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... сигнальные приспособления, и приборы), также с рабочими параметрами выше паспортных, воспрещается.

7.5. При использовании инноваторского оборудования (вновь разработанного и владеющего принципно новыми потребительскими качествами и/либо техническими чертами) Подрядчик должен убедиться 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... в полноте инструкций по неопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и вовремя уведомлять предприятие-изготовитель об имеющихся недочетах в инструкциях или о конструктивных недочетах оборудования.

7.6. При обнаружении в процессе монтажа 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., технического освидетельствования либо эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, либо немедля быть выведено из эксплуатации с неотклонимым извещением Заказчика о происшедшем инциденте.

Предстоящая эксплуатация разрешается 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... после устранения выявленных недочетов.

7.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с внедрением данного оборудования по прямому предназначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных эталонов по ПБ и ОТ.

7.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заблаговременно согласовывается с представителем Заказчика.

7.9. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, обязаны иметь нужные 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... способности, квалификацию, пройти соответственное обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

7.10. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в согласовании с действующим законодательством и контрактом.


8.      Охрана 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... Среды

8.1. Подрядчик воспринимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика содержат в себе, кроме остального, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения среды оборудованием и материалами Подрядчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., также охрану одичавших животных, аква объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и примыкающей недвижимости.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 8.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., который по получении такового извещения должен немедленно убрать данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В неприятном случае Заказчик может остановить выполнение Работ до того времени, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... образом, или расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением. 

8.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:

Порядок воззвания с образующимися отходами определяется в договоре подряда.

Подрядчик воспрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо продукты либо продукцию, как на объектах Заказчика 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора..., так и за их пределами.

Любые небезопасные Работы либо потенциально небезопасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответственного наряда-допуска.

8.4. При выполнении Работ Подрядчик при всех обстоятельствах:

несет ответственность за обеспечение применимых исходя из убеждений охраны 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в согласовании с вышеизложенными принципами, кроме тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.




ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

______________________/____________/




______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г.





"_____" _________________ 2012 г 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора....








Приложение № 5

К договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.

Акт

повторного допуска в эксплуатацию узла учета термический энергии у потребителя


Произведен технический осмотр устройств узла учета термический энергии потребителя __________________________________________________________________________________________

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора...: ________________________________________________________________________________

и испытана комплектность нужной технической документации, в итоге чего установлено: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать соответствие либо несоответствие пт реальных Правил)


На основании изложенного, узел учета термический энергии допускается (либо не допускается) в эксплуатацию с "__"__________201 г 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора.... по "___"_________ 201 г. в последующем составе оборудования и пломбируется:


тип прибора

заводской номер

показания прибора на момент допуска

место установки и наличие пломбы

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представитель энергоснабжающей организации ______________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия)

подпись ______________


Ответственный представитель потребителя__________________________________ _________________________________________________________________________ (должность, фамилия)

подпись ______________


ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

______________________/____________/




______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г.





"_____" _________________ 2012 г.



Приложение № 6

К договору 3.Проект договора - Л. В. Казачков Документация по открытому запросу предложений №541/12 на право заключения договора... подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.


^ Перечень адресов объектов.





Адресок






















ЗАКАЗЧИК




ПОДРЯДЧИК

______________________/____________/




______________________/____________/


"_____" _________________ 2012 г.





"_____" _________________ 2012 г.





3vzaimodejstvie-reklamodatelya-i-reklamnogo-agentstva-1-sushnost-i.html
3zaklyuchenie-issledovatelskaya-rabota-yazik-v-tradicionnom-ponimanii-i-yazik-zhestov-sravnitelnij-analiz.html
4-1-3-priem-zayavok-i-tekstov-statej-na-servere-konferenciya.html