3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...

^ 3.Проект контракта
Контракт подряда № ____________

с предоставлением материалов Подрядчиком


Город_________ «___»__________ 20__ года


______________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _________________, и _____________________________________________________________________, именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны», заключили 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... реальный Контракт о последующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика последующие работы: ______________________ (дальше – Объект) и сдать итог работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять итог работ и оплатить выполненные работы в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... порядке раздела 4 реального Контракта.

    2. Подрядчик обязуется выполнить работы, обозначенные в п. 1.1. реального Контракта, по адресу: ________________________________________________________________________________________.

    3. Предусмотренные реальным Контрактом работы производятся в полном согласовании с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... заданием Заказчика (Приложение № 1 к истинному Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к истинному Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться перед выполнением определенного объема (шага) работ без конфигурации цены и сроков выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... работ, предусмотренных п.п.4.1., 1.5. реального Контракта.

    1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, обозначенные в п. 1.1 реального Контракта, своими силами и средствами и/либо силами и средствами субподрядных организаций, с внедрением собственных оборудования 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и материалов.

    2. Срок выполнения работ: начало работ – «___»_______________ 20__ года, окончание работ – «___»_______________ 20__ года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

    3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком либо его уполномоченным представителем 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

    4. Сроки выполнения работ определяются в согласовании с Графиком производства работ (Приложение № 3 к истинному Договору).

    5. Выполнение реального Контракта Заказчик производит в лице собственного филиала «Пермский».


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... инспектировать ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отрешиться от выполнения Контракта в хоть какое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 реального Контракта 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от выполнения Контракта.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от реального Контракта, либо с другими недочетами, Заказчик вправе по собственному 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выбору востребовать от Подрядчика:


^ 2.2. Подрядчик должен:

2.2.1. Выполнить работу с соответствующим 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... качеством и передать итог работы Заказчику в состоянии, соответственном Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), с соблюдением требований, обозначенных в Приложениях №5 и № 6 к истинному Договору.

2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в п.п. 1.1 и 1.5 реального Контракта, и приложениях к нему.

2.2.3. Создавать предоставление материалов (оборудования) с неотклонимым подготовительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования);

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... процессе выполнения работ;

- цены;

- порядка поставки.

2.2.4. Доставить на Объект нужное оборудование, комплектующие изделия согласно нраву выполняемой работы и выполнить их разгрузку, складирование в период проведения работ.

2.2.5. В 5-дневный срок после подписания акта сдачи 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...-приемки выполненных работ выполнить уборку ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

2.2.6. Безвозмездно поправить по просьбе Заказчика все выявленные недочеты, в том числе 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от критерий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... более долгий срок.

2.2.7. Подрядчик должен выполнить работу своими силами, средствами и/либо силами и средствами субподрядных организаций, с внедрением собственных оборудования и материалов.

2.2.8. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд.... Обеспечить содержание и уборку объекта (местности, зоны работ).

2.2.9. От начала работ до их окончания и приемки Заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, применяемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.2.10. Использовать в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на местности Русской Федерации.

2.2.11. Выполнить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....) на склад, обозначенный Заказчиком.

^ 2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

      1. В процессе выполнения работ по истине Договору Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Русской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... охране среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, другие законы и нормативные акты, действующие на местности выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение нужных мероприятий по промышленной безопасности, охране труда 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., охране среды, оптимальному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором производятся работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. направлять информацию о происшедших на предприятии злосчастных случаях с легким, томным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... финалами, групповых и смертельных злосчастных случаях с персоналом подрядных организаций. Информация предоставляется круглые сутки, оперативно начальнику смены станции/диспетчеру термических сетей; в течение 10 минут с момента начала действия – техническому руководителю станции/термических сетей.

Письменная 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... передача в электрическом виде оперативной инфы о происшедших на предприятии злосчастных случаях с легким, томным финалами, групповых и смертельных злосчастных случаях с персоналом подрядных организаций делается по форме оперативного сообщения не позже 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... 1 часа с начала действия, если оно имело место в рабочее время, либо до 09.00 уральского времени последующего после действия рабочего денька, если оно вышло в другое время суток либо в нерабочее время 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., - в отдел охраны труда предприятия, на местности которого выполняются работы подрядной организацией;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и злосчастных случаях в согласовании с требованиями муниципальных нормативно-технических и правовых актов, также требованиями 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Заказчика. Расследование обстоятельств аварий, инцидентов и злосчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с неотклонимым ролью представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если нужно 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...), также представителей уполномоченных муниципальных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от роли в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. завлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик должен включить в заключаемые с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ними договоры условия, предусмотренные реальным разделом, и производить контроль их выполнения. По просьбе Заказчика Подрядчик должен предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по тексту, обеспечить внесение в Контракт соответственных конфигураций.

2.3.2. Подрядчик без помощи других несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, аква, земляного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... труда, атмосферного воздуха, небезопасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... обязуется компенсировать Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и злосчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется компенсировать Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... не несёт ответственности за травмы, увечья либо погибель хоть какого работника Подрядчика либо третьего лица, завлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в хоть какое время производить контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений истинной статьи Контракта. Обнаруженные в процессе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такового акта, он оформляется Заказчиком в однобоком порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований истинной статьи является 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... значимым нарушением критерий реального Контракта и дает Заказчику право расторгнуть реальный Контракт в однобоком порядке без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

^ 2.4. Заказчик должен:

2.4.1. Передать Подрядчику ремонтную 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... площадку в применимом для выполнения работ состоянии.

2.4.2. Принять итог работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих итог работы, либо других недочетов в работе немедля заявить об этом Подрядчику, направив последнему 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... акт обнаружения недочетов с указанием сроков их устранения.

2.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по стоимости и в порядке, обозначенным в разделе 4 реального Контракта.

^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик каждый месяц производит сдачу выполненных работ, о чем за 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ранее уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (10) дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

3.2. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить целевый отказ от его подписания с указанием 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... списка выявленных в процессе приемки работ изъянов (недочетов, недоделок и т.п.). Целевый отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком изъянов (недочетов, недоделок и т.п.) за собственный счет и возмещения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Заказчику убытков в согласовании со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.


^ 4. Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по истине Договору составляет _____________________________, в т.ч. НДС (18%) в размере _______________________, и не подлежит 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... повышению в период деяния реального Контракта.

Сметная документация (Приложение № 2) производится в текущих ценах и не может содержать внутри себя объемы работ, цена которых превосходит, предусмотренную реальным пт стоимость контракта.

Заказчик вправе пересмотреть цена работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... (Контракта) в сторону уменьшения в последующих случаях:

4.1.1. Если объемы практически выполненных работ меньше, чем предвидено Техническим заданием и утвержденной Сметой.

4.1.2. Внедрение более дешевеньких материалов с подобными чертами.

4.2. Оплата по истине Договору 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... делается Заказчиком в последующем порядке: авансовый платеж составляет до 50% от цены МТР, приобретаемых Подрядчиком по договору подряда, окончательная оплата по договору делается в срок более 30 (30) и менее 60 (Шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответственного счета – фактуры.

4.3. Расчеты по договору выполняются валютными средствами, а так же могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... том числе методом передачи векселей и прочее.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается длительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недочеты, возникшие по вине Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., препятствующие обычной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик должен их убрать за собственный счет в течение 3 (3-х) дней, если Заказчиком не установлен с учетом нрава нужных доработок более долгий срок.

5.3. Для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик должен командировать собственного представителя в срок не позже 3 (3-х) дней со денька получения соответственного 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в обозначенный срок, Заказчик вправе в однобоком порядке составить и подписать акт, фиксирующий недостатки. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения изъянов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в согласовании с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного поражения либо повреждения результата работ, причинение вреда персоналу и/либо принадлежности Заказчика, третьих лиц.

6.2. За неисполнение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязанностей, стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 реального Контракта срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денег за каждый денек просрочки.

6.3. За нарушение срока начала и/либо окончания выполнения работ, установленного в п 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд.... 1.5 реального Контракта и/либо в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены реального контракта за каждый денек просрочки выполнения работ.

6.4. За нарушение технологии выполнения работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., использования не соответственных качеству и иным неотклонимым требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (10 тыщ) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (20) дней с момента выставления претензии и за собственный счет 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... избавляет нарушение.

6.5. За нарушение сроков устранения изъянов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от цены работ по истине Договору за каждый денек просрочки.

6.6. За нарушение Подрядчиком обязанностей 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в последующем порядке:

6.6.1. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай со смертельным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... финалом либо групповой злосчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... установленный случай.

6.6.2. Если в процессе проведения работ произошёл злосчастный случай с временной либо стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.6 реального контракта суммы за каждый установленный случай.

6.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и наружных проверок 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к истинному Договору) Подрядчик должен уплатить по просьбе Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд.... 6.6 реального контракта суммы.

6.7. Уплата неустойки и убытков не высвобождает стороны от принятых на себя обязанностей.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из реального контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выполнения, нарушения его критерий, прекращения либо реальности рассматриваются с неотклонимым соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из реального Контракта либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 8. ДЕЙСТВИЕ Неодолимой СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... полное неисполнение обязанностей по истине Договору, если это неисполнение явилось следствием событий неодолимой силы (объявленная либо фактическая война, штатские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... происшествия конкретным образом воздействовали на неисполнение обязанностей по истине Договору.

8.2. При пришествии событий, обозначенных в п. 8.1. реального Контракта, любая Сторона должна без промедления (не позже 3 рабочих дней) известить о их в письменном виде 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о нраве событий, также официальные документы, удостоверяющие наличие этих событий, и, по способности, дающие оценку их воздействия на возможность выполнения Стороной собственных обязанностей по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... данному Договору. Достаточным доказательством появления и существования событий неодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом гос власти/управления Русской Федерации.

8.3. Если происшествия неодолимой силы будут длиться более 3-х месяцев, то любая 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... из сторон имеет право отрешиться от предстоящего выполнения обязанностей, и в данном случае ни одна из сторон не имеет право добиваться от другой стороны возмещения вероятных убытков.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые конфигурации и дополнения к 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... истинному Договору имеют силу исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. В случае конфигурации реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона должна немедленно, в письменной 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим уведомлением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адресок.

9.3. Преждевременное расторжение реального Контракта может иметь место по соглашению сторон или 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по основаниям, предусмотренным реальным Контрактом, действующим на местности РФ штатским законодательством.

9.4. При расторжении реального Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика итог выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику цена выполненных работ в объёме 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., определяемом ими Дополнительным соглашением.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть реальный Контракт, направляет письменное извещение другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по истине Договору не допускается без согласия Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

9.6. Заказчик вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения реального Контракта по последующим основаниям:

Основания для однобокого внесудебного отказа Заказчика от реального Контракта не распространяются на случаи, когда Стороны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Реальный Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Извещения об однобоком отказе от выполнения реального Контракта.

9.7. Реальный Контракт составлен в 2-х экземплярах 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Реальный Контракт вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного выполнения Сторонами собственных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... обязанностей.

9.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Контракта последующие документы:

9.8.1. копию устава со всеми переменами;

9.8.2. копию свидетельства о гос регистрации юридического лица (бизнесмена, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для бизнесмена 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...);

9.8.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

9.8.4. копию приказа (протокола общего собрания) о предназначении управляющего и копию доверенности, если контракт подписан лицом, действующим на основании доверенности;

9.8.5. копию документа 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, владеющих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

9.8.6. копию лицензии на воплощение определенного вида деятельности, если соответственный вид деятельности в согласовании с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.9. Стороны условились о том, что с момента подписания реального Контракта все прошлые договоренности, достигнутые сторонами до подписания реального Контракта в процессе обмена письмами, заключения всех соглашений, методом устных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... переговоров и т.д., утрачивают силу.

9.10. Неотъемлемой частью реального Контракта являются последующие приложения:




  1. ^ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

_____________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

_____________________

м.п.



Приложение №1

к договору подряда № __________

от _____________2013г.


^ Техническое задание на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Пермская ТЭЦ-9)


1. Общие положения:

Срок выполнения работ: сентябрь - 27 декабря 2013 года.


Место выполнения работ: 614041, г. Пермь ул. Промышленная, 103, Пермская 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ТЭЦ-9.


  1. Ведомость объемов работ:




№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

^ Помещения деаэраторного отделения

1

Ремонт штукатурки внутренних стенок по камню и бетону цементно-известковым веществом, площадью отдельных мест: до 10 м2 шириной слоя до 30 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

6,3

2

Покрытие поверхностей грунтовкой глубочайшего 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... проникания: за 1 раз стенок

100 м2 покрытия

9

3

Расцветка поливинилацетатными водоэмульсионными составами усовершенствованная: по штукатурке стенок

100 м2 окрашиваемой поверхности

9

4

Обычная расцветка масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стенок, приготовленных под расцветку

100 м2 окрашиваемой поверхности

9

5

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... лесов: при высоте помещений до10 м

100 м2 горизонтальной проекции

0,5




  1. Ведомость материалов поставляемых Подрядчиком:




№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, бежевая, серая

т

0,2403

2

Олифа комбинированная 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., марки К-2

т

0,0927

3

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

14,76

4

Замазка масляно-клеевая

т

0,045

5

Замазка клеевая

т

0,459

6

Ветошь

кг

5,58

7

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

т

0,567

8

Детали древесные лесов из пиломатериалов хвойных пород

м3

0,008

9

Детали железных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные

т

0,029

10

Щиты настила

м 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...2

3,45

11

Раствор готовый отделочный тяжкий, цементно-известковый 1:1:6

м3

20,79

12

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм

м3

0,0036

13

Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"

т

3,5




ПОДРЯДЧИК:

______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

_____________________

м.п.

Приложение № 4

к договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....


^ Требования по ПБ и ОТ


1. Введение

Заказчик уделяет особенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда (дальше – «ПБ и ОТ») и просит от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... высочайшие эталоны в области ПБ и ОТ.

В случае выявления Заказчиком, в итоге проверки либо другим образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять соответствующие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для однобокого расторжения Заказчиком реального контракта без обязанностей Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... с таким расторжением.

^ 2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик делает и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические управления и имеющиеся нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик воспринимает все обоснованные меры предосторожности, направленные 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... на охрану среды в процессе выполнения работ.

^ 3. Средства персональной защиты (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен последующими средствами персональной защиты и использовать их во 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:

^ 4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все тс Подрядчика, применяемые при проведении работ, должны быть оборудованы последующим:

Подрядчик должен обеспечить:

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

^ 5. Работы завышенной угрозы

5.1. Подрядчик должен найти и создать список работ завышенной угрозы. Мало, этот список должен 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... включать:

5.2. Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ завышенной угрозы.

^ 6. Обучение персонала

6.1 До того как 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить последующие мероприятия:

Персонал не должен допускаться к выполнению небезопасных работ до прохождения соответственного обучения. По результатам проведения обучения должны вестись надлежащие записи.

6.2. Подрядчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... должен гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает нужной компетентностью. В том числе средством проведения специального обучения, касающегося дополнительных особых требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)

6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и добиваться от него отстранения от работ всех работников, которые, по воззрению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... либо небрежно исполняют свои обязанности, при этом такие работники потом могут быть допущены к выполнению Работ по истине Договору либо к выполнению других работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

^ 7. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Подрядчик должен:

7.1. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае вербования субподрядных организаций 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и работников Субподрядчика), показавшихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным мед освидетельствованием.

7.2. Не допускать пронос и нахождение на местности Объектов веществ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое опьянение, кроме веществ, нужных для воплощения производственной деятельности на местности Объектов (дальше – «Разрешенные вещества»).

7.3. В целях обеспечения контроля за обозначенными ограничениями Заказчик имеет право создавать проверки и досмотр всех 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... тс, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в итоге подобного досмотра будут обнаружены обозначенные нелегальные вещества, то тс не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... рабочее место.

7.4. Фиксация факта возникновения работника на Объектах в состоянии спиртного, наркотического либо токсического опьянения, проноса либо наличия на местности Объекта веществ, вызывающих спиртное, наркотическое либо токсическое опьянение, кроме Разрешенных веществ, для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... целей реального Контракта и отношений меж Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется хоть каким из нижеперечисленных методов:

7.5. мед осмотром либо освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/либо Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд.../либо Подрядчика (Субподрядчика), другими методами.

7.6. Заказчик имеет право в хоть какое время инспектировать выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных реальным Контрактом. В случае появления у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик должен по просьбе Заказчика немедленно отстранить от работы этих работников и навести их на мед освидетельствование.

^ 8. Текущие проверки

8.1. В процессе проведения работ подрядчиками организовываются и проводятся повторяющиеся проверки 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение 2-ух видов проверок: внутренних и наружных.

8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся снутри подрядной организации силами собственных профессионалов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Подрядчик вправе найти 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... без помощи других, по результатам проверки должен составляться отчёт.

8.1.2. Наружные проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не пореже 1 раза в неделю, не считая подрядчиков, занимающихся неизменным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются не пореже 1 раза за месяц. В проверке учавствуют: спец по ПБ и ОТ Заказчика, представитель участка Заказчика, где производятся работы; представители Подрядчика находятся при проведении проверок 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в качестве провождающих. В процессе проведения проверки должно быть испытано: реализация требований контракта, мероприятии «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предшествующей проверки. По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... 2-ух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, 2-ой – остаётся у управляющего участка, где проводятся работы.

8.2. В процессе проведения работ подрядчиками, организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться часто в процессе выполнения работ. Непременно роль в совещаниях соответственных ответственных лиц Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не пореже 1-го раза за 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБ и ОТ составляются в 2-ух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

^ 9. Требования к отчётности

9.1 Если не установлено другое, Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах работы Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и Субподрядчика(ов) в области ПБ и ОТ за предшествующий отчетный период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца последующего за отчетным периодом. Если 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... другое не согласовано Сторонами, в таковой отчет врубаются последующее:

9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик должен соблюдать требования Заказчика в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... отношении отчетности по инцидентам, катастрофам и злосчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части контракта.

^ 10. Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Работ, должны быть пригодны к выполнению собственных обязательств по состоянию здоровья в согласовании с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны, при наличии законодательных требований к определенным профессиям 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., проходить повторяющийся мед осмотр. Подрядчик должен предоставить надлежащие подтверждающие документы о проведение мед осмотров работников Заказчику по запросу.

^ 11. Состояние мест проведения работ

11.1. В месте проведения подрядной организацией строй, строительно-монтажных работ, длительностью более 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... месяца, на границе рабочей зоны подрядная организация должна расположить информационную табличку с указанием:

ответственных:

11.2. Подрядчик обеспечивает, чтоб все работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, как это фактически может 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... быть в определенных критериях, с тем, чтоб понизить риск причинения телесных повреждений работникам, вреда имуществу, также задержек в выполнении работ.

11.3. По окончании Работ Подрядчик немедленно удаляет и вывозит с места проведения работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... все ненадобные материалы и оборудование и оставляет за собой местность в чистоте и порядке, общепризнанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

12.      Требования к оборудованию

12.1. В целях обеспечения действенного и неопасного выполнения работ, также исключения простоев в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... процессе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в на техническом уровне исправном состоянии и отвечающее требованиям соответственных муниципальных эталонов, технических критерий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, аннотации, разрешительные документы 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., предусмотренные действующим законодательством.

12.2. Внедрение Подрядчиком оборудования должно осуществляться в согласовании с его мотивированным предназначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, также требований действующего законодательства.

12.3. Все 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... оборудование, применяемое Подрядчиком должно поддерживаться в неопасном, рабочем состоянии.

12.4. Эксплуатация оборудования, устройств, инструментов, находящихся в неисправном состоянии либо при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), также с рабочими параметрами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выше паспортных, воспрещается.

12.5. При использовании инноваторского оборудования (вновь разработанного и владеющего принципно новыми потребительскими качествами и/либо техническими чертами) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по неопасной эксплуатации, наличии разрешений на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... применение оборудования (где применимо) и вовремя уведомлять предприятие-изготовитель об имеющихся недочетах в инструкциях или о конструктивных недочетах оборудования.

12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования либо эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, либо немедля быть выведено из эксплуатации с неотклонимым извещением Заказчика о происшедшем инциденте.

Предстоящая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недочетов.

12.7. Ремонтные и любые 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... другие работы на оборудовании, не связанные с внедрением данного оборудования по прямому предназначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных эталонов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по ПБ и ОТ.

12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заблаговременно согласовывается с представителем Заказчика.

12.9. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, обязаны иметь нужные способности, квалификацию, пройти соответственное обучение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

12.10. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в согласовании с действующим законодательством и контрактом.

13.      Охрана Среды

13.1. Подрядчик воспринимает все обоснованные меры предосторожности, направленные 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... на охрану среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика содержат в себе, кроме остального, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения среды оборудованием и материалами Подрядчика, также охрану одичавших животных, аква объектов (в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... том числе подземных вод), дорог, мостов и примыкающей недвижимости.

13.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такового извещения должен немедленно убрать данное нарушение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... удовлетворительным для Заказчика образом. В неприятном случае Заказчик может остановить выполнение Работ до того времени, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, или расторгнуть реальный Контракт в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... однобоком порядке без обязанностей по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением. 

13.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:

Порядок воззвания с образующимися отходами определяется в договоре подряда.

Подрядчик воспрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо продукты либо продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.

Любые 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... небезопасные Работы либо потенциально небезопасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответственного наряда-допуска.

13.4. При выполнении Работ Подрядчик при всех обстоятельствах:

несет ответственность за обеспечение применимых исходя из убеждений охраны среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... утилизации собственных отходов в согласовании с вышеизложенными принципами, кроме тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.


ПОДРЯДЧИК:

______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

______________________

м.п.


Приложение № 5

к договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.

Требования 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по выполнению контракта


^ 1.1. Требования к качеству

Подрядчик должен обеспечить:

1.1.1.На шаге подготовки к выполнению работ по ремонту:

- наличие нужного для выполнения работ комплекта нормативной и технологической документации;

- наличие нужного количества обученного и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала;

- проведение входного контроля используемых при ремонте запасных частей и материалов;

- наличие нужной для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных устройств (тали 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.), не считая технологической оснастки предоставляемой заказчиком в согласовании с п.1.2.6.

1.1.2. На шаге выполнения работ по ремонту:

- выполнение согласованной номенклатуры и объемов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации;

- соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;

- выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта ремонта и его составных частей;

- выполнение нужных мероприятий 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;

- соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

- применение при выполнении работ сертифицированных и прошедших метрологическую экспертизу средств контроля 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и измерений, установленных в нормативной и технологической документации;

- применение при выполнении работ нужной технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их характеристик паспортным данным.

- соответствие квалификации ремонтного персонала квалификации, установленной 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в технологической документации либо другой документации, по которой делается выполнение ремонта и нормативных документах Ростехнадзора;

- своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в согласовании с согласованными критериями.

- соблюдение дисциплины, распорядка 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм.

1.1.3. На шаге приемки объекта ремонта в эксплуатацию и оценки свойства ремонта:

- отсутствие оценок свойства отремонтированного объекта ремонта «не соответствует требованиям НТД» либо «соответствует требованиям 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... НТД с ограничением» по вине исполнителя ремонта;

- отсутствие остановов объекта ремонта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителя ремонта, кроме необходимости остановов, предусмотренных в период подконтрольной эксплуатации для контроля состояния отремонтированных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ответственных составных частей, для проведения регулировки, балансировки и наладки, в том числе вибрационной;

- наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по выполненному ремонту.

1.1.4. На шаге послеремонтной гарантийной эксплуатации:

- выполнение установленных в Договоре 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... гарантийных обязанностей.

^ 1.2. Требования к документации

1.2.1 Выполнение ремонта должно выполняться в согласовании с положениями, нормами и требованиями нормативной, технологической, технической и организационно - распорядительной документации.

При выполнении работ по ремонту должны производиться требования технических регламентов, эталонов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... организации ОАО РАО «ЕЭС России» и генерирующих, теплосетевых компаний, правил Ростехнадзора, правил по охране природы, пожарной безопасности, циркуляров и предписаний органов муниципального надзора и Росэнергонадзора, эксплуатационной и ремонтной документации.

1.2.2. Подлежащая применению Подрядчиком при 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выполнении ремонта нормативная, технологическая, техно и организационно- распорядительная документация должна соответствовать требованиям, действующим на момент заключения контракта государственных эталонов, нормативных документов Ростехнадзора, эталонов и руководящих документов отрасли, правил, норм и инструкций по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... безопасности труда.

1.2.3. К нормативной документации относятся действующие в отрасли эталоны, технические условия на ремонт, управление по ремонту, методические указания, нормы, правила, аннотации, положения.

Если в нормативном документе приводятся ссылки 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... на другие технические документы, то требования последних неотклонимы к выполнению сторонами контракта.

1.2.4. К технологической документации относятся документы технологических процессов ремонта (маршрутные, операционные карты, технологические аннотации и т.д.), разработанные в согласовании с муниципальными эталонами ЕСТД 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

1.2.5. К технической документации относятся конструкторская документация заводов - изготовителей (чертежи, аннотации, эксплуатационные и ремонтные документы, информационные сообщения и письма), эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.

1.2.6. К организационно- распорядительной документации 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... относятся используемые при подготовке и выполнении ремонта планы, графики, программки, ведомости, протоколы, акты и др.

1.2.7. До начала выполнения работ по ремонту Подрядчик должен создать на базе и с учетом предоставленных Заказчиком документов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... проект производства работ, состоящий из комплекта технических, технологических и организационно- технических документов.

Набор документов проекта производства работ в общем случае включает:

а) ведомость планируемых работ по ремонту;

б) сетевой либо по согласованию с Заказчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... линейный график выполнения работ по договору;

в) план размещения составных частей оборудования и рабочих мест в процессе ремонта;

г) программку вывода энергоустановки в ремонт;

д) программку приемки энергоустановки из ремонта;

е) набор технологических 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... документов для ремонта;

ж) проектную документацию на сооружение инвентарных лесов и подмостей, закрепление особых подъемных устройств и др;

з) проектную документацию на установку инвентарных лесов;

и) конструкторскую документацию на специальную технологическую оснастку 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...;

л) объяснительную записку, включающую неотклонимый раздел «Требования безопасности при выполнении ремонтных работ».

Неотклонимому включению в состав разрабатываемого проекта производства работ подлежат документы, приведенные в перечислении а), б), г), д 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...), е), л).

При всем этом, обычно, Заказчик должен предоставить Подрядчику для включения в проект производства работ документы, приведенные в перечислении а), в), г), д).

Проект производства работ утверждается Заказчиком и остается в силе 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в течении всего срока деяния контракта.

1.2.8. По мере надобности Заказчик вместе с Подрядчиком разрабатывает график выполнения совмещенных работ.

1.2.9. При приемке в эксплуатацию объекта ремонта Подрядчик должен предъявить Заказчику нужную документацию, составленную в процессе выполнения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ремонта, номенклатура которой устанавливается Заказчиком и Подрядчиком при заключении контракта с учетом требований «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, построек и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003

1.2.10. В отдельных случаях 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по согласованию Заказчика и Подрядчика по мере надобности срочного выполнения ремонта и при отсутствии нормативно-технической и технологической документации и невозможности её разработки в нужные сроки допускается для выполнения ремонта использовать рабочую 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... конструкторскую документацию заводов-изготовителей оборудования (чертежи, аннотации и др.), руководящие документы и технологические аннотации общего предназначения, разработанные спец организациями, также ранее разработанную ремонтную документацию.

^ 1.3. Требования к метрологическому обеспечению

1.3.1. Контрольно-измерительные инструменты и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... приборы, средства контроля специального предназначения (шаблоны) должны обеспечивать точность измерения линейных и конструктивных размеров обработки в согласовании с теми допусками, которые указаны в рабочей конструкторской документации, технических критериях на ремонт и технологической документации 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

1.3.2. Контрольно-измерительные инструменты, приборы и аппаратура для дефектоскопии и проверки свойства сварных соединений должны быть сертифицированы, иметь техпаспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований раздельно для каждого вида контроля.

7.3.3. Нестандартизированные контрольно 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...-измерительные инструменты и приборы должны обеспечивать точность измерения согласно требованиям ГОСТ 8.051.

1.3.4. Используемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы и испытаны.

^ 1.4. Требования к технологическому оснащению

1.4.1. Номенклатура и количество машин, устройств 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., оборудования, технологической оснастки и средств малой механизации должны соответствовать установленным в технологической либо другой документации, в согласовании с которой делается выполнение ремонта.

1.4.2. Любые подмены средств технологического оснащения относительно их номенклатуры и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... количества, установленные в заявке/предложении Подрядчика, могут быть произведены только по согласованию с Заказчиком.

1.4.3. Средства технологического оснащения, на которые распространяются требования, установленные в правилах устройства и неопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Ростехнадзором, должны 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... соответствовать требованиям, установленным в этих Правилах, что должно быть доказано необходимыми документами. При всем этом срок деяния технического освидетельствования средств технологического оснащения должен быть больше сроков проведения ремонтов.

1.4.4. До начала производства ремонтных работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Подрядчик должен обеспечить нужное для обычного внедрения исправное техническое состояние средств технологического оснащения, произвести их техническое сервис и, по мере надобности, их ремонт.

1.4.5. Количество средств технологического оснащения и их номенклатура в 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... каждый момент времени в процессе выполнения ремонта должна обеспечивать высокоэффективное создание ремонтных работ и их выполнение в установленные Контрактом сроки.

^ 1.5. Требования к персоналу

1.5.1. Квалификация персонала Подрядчика должна соответствовать установленной в технологической либо другой документации 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., в согласовании с которой делается выполнение ремонта.

1.5.2. Квалификация персонала Подрядчика, выполняющего работы по ремонту объектов, на которые распространяются правила Ростехнадзора либо нормативные документы, устанавливающие требования неопасной эксплуатации электроустановок, должна соответствовать требованиям, установленным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в этих правилах и нормативных документах, и доказана необходимыми документами и удостоверениями.

1.5.3. Количество работников Подрядчика и их квалификация на каждый момент времени в процессе выполнения ремонта должны соответствовать сетевой (линейной) модели (графику 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...) ремонта и должны обеспечивать выполнение ремонтных работ в установленные Контрактом сроки.

1.5.4. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику списки лиц, ответственных при работе по нарядам-допускам, допущенных к выполнению работ завышенной угрозы

1.5.5. Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... вправе добиваться с Подрядчика предоставление ему инфы о количестве и квалификации персонала с указанием специальности и должности. С целью упрощения и облегчения данной работы Заказчик может передать Подрядчику формуляры 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... (бланки), которые должны будут систематически заполняться. Заказчик может без помощи других провести сбор инфы, фиксируя физическое присутствие работающих на всех участках и их квалификацию.

1.5.6. Квалификационный состав и черта выполняемых работ, уровень познаний определенных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... работников Подрядчика должны соответствовать установленным в действующих «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих» и «Едином квалификационном справочнике должностей управляющих, профессионалов и служащих». В случае обнаружения несоответствия работника квалификации выполняемой им работы он 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... должен быть заменен Подрядчиком в срок согласованный Заказчиком.

1.5.7. Любые подмены работников Подрядчика относительно поименного состава работников, представленных в заявке/предложении Подрядчика, могут быть произведены только по согласованию с Заказчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

1.5.8. Подрядчик должен использовать опознавательную символику для собственного персонала. Во избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применение той либо другой опознавательной символики. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования по идентификации 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... персонала Подрядчика.



ПОДРЯДЧИК:


______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:


______________________

м.п.

Приложение № 6

к договору подряда № ________

от «____» ____________ 20___ г.


Организационно-экономические условия выполнения работ по договору на энергообъекте


^ 1.1. Предварительный период

1.1.1. Заказчик и Подрядчик должны найти на весь срок деяния контракта собственных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ответственных представителей со всеми возможностями для решения административных, технических и денежных вопросов. Заказчик имеет право востребовать подмены представителя Подрядчика при наличии целевых обстоятельств. Необходимость и срок подмены представителя Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... согласовываются Сторонами.

1.1.2. Представитель Подрядчика для выполнения собственных проф обязательств находится очень сплотченно с представителем Заказчика и вместе с ним координирует режим и компанию выполнения работ.

1.1.3. Заказчик должен назначить ответственных лиц за проведение 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... дефектации объекта ремонта и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

1.1.4. Подрядчик до начала ремонтных работ должен ознакомить собственный персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевыми и (либо) линейными 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций объекта ремонта, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика, положением о 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте и т.д.

1.1.5. Обеспечение предварительных и ремонтных работ материалами и запасными частями делается Заказчиком и Подрядчиком в согласовании с критериями закупочной документации либо устанавливается соглашением сторон при 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... подписании контракта.

1.1.6. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой Стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, либо документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... частей.

При не предоставлении обозначенной документации 2-ая Сторона вправе остановить ремонтные работы с возложением ответственности за обычный на первую Сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

1.1.7. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... доставку на место складирования грузов, конкретно нужных для выполнения ремонтных работ, предусмотренных Контрактом и отправленных им в адресок Заказчика жд, аква либо автотранспортом, также отправку подобных грузов назад по окончании ремонтных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... работ.

1.1.8. При адресовании грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.

1.1.9. Подрядчик обеспечивает доставку нужных для производства ремонтных работ материалов от 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... места складирования на энергообъекте к месту производства работ своими силами с предъявлением Заказчику к оплате издержек по согласованной калькуляции.

Порядок отпуска, хранения, транспортирования и расчетов за материалы, запасные части и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... комплектующие изделия, передаваемые Заказчиком для производства работ Подрядчику, определяется соглашением сторон при подписании контракта.

1.1.10. Заказчик и Подрядчик более чем за 10 дней до начала ремонта инспектируют наличие материалов и запасных частей, нужных для 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. Результаты проверки оформляются актом случайной формы.

1.1.11. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

а) организационно-технические 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (либо) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и устройств, также согласование (уточнение) приготовленных Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;

б) мероприятия 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по обеспечению безопасности труда собственного персонала в границах принятого объема ремонта, также противопожарные мероприятия.

1.1.12. Заказчик до сдачи объекта в ремонт должен очистить от пыли, золы и мусора площадки обслуживания, внешние 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... поверхности, также удалить с рабочих мест стороннее оборудование, материалы и пр. Сдача объекта в ремонт на чистоту оформляется актом меж Заказчиком и Подрядчиком.

1.1.13. Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым (календарным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...) графиком проведения работ.

1.1.14. Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения Заказчиком всех операций, предусмотренных программкой вывода объекта в ремонт, всех отключений объекта ремонта согласно программке и графику работ, обеспечивающих неопасные условия производства работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... по ремонту, также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт объекта.

1.1.15. За 10 дней до начала работ по договору Подрядчик передает Заказчику документы, нужные для дизайна личных пропусков персоналу Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд....

1.1.16. Подрядчик должен соблюдать и делать требования Положения о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте, доведенного до него официально.

^ 1.2. Условия предоставления услуг Заказчиком

1.2.1. Зависимо от номенклатуры и объемов ремонтных работ, объекта ремонта и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... возможных способностей предоставления услуг на энергообъекте Заказчик вправе при заключении определенного контракта уточнять состав предоставляемых Подрядчику услуг приведенных в п.1.2.2.

1.2.2. Заказчик обеспечивает своими средствами и за собственный счет:

а) энергоснабжение ремонтных работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., выполняемых Подрядчиком;

б) ремонт имеющихся постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220, 36 и 12В, установка дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок;

в) подключение электроприводов устройств и инструмента, средств электросварки и термической обработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

г) соответствующее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ по 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... договору;

д) обеспечение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком, сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, природным газом (пропан-бутаном и др.) от компрессорных, газогенераторных и кислородных станций грузоподъемными и тс (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в аренду в согласовании с режимом работы Подрядчика и графиком ремонта;

е) предоставление материалов для сварки контрольных сварных соединений, механическую обработку заготовок для механических испытаний и металлографических исследовательских работ;

ж) выполнение исследовательских 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... работ и всех видов испытаний, в том числе металла ремонтируемого оборудования, требующих стационарных машин и лабораторного оборудования;

з) устройство неинвентарных лесов, подмостей, настилов и т.п., нужных для производства работ Подрядчиком 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд.... Заказчик по обоюдной договоренности завлекает Подрядчика на устройство неинвентарных лесов.

При наличии инвентарных лесов сборку их (не считая котлоочистительных, обмуровочных и теплоизоляционных) на месте производства работ Подрядчик производит своими силами с оплатой издержек 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Заказчиком;

и) в нужном количестве формами организационно-технических документов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве работ;

к) изготовка нужных для производства работ специальной технологической оснастки, особых съемных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... грузозахватных приспособлений, в том числе спецоснастки, чертежи которой разработаны Подрядчиком, если они передаются Заказчику;

л) конструкторские разработки, связанные с созданием ремонтных чертежей и чертежей на мехобработку деталей оборудования;

технические решения, которые 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... нужно применить при выполнении ремонта;

м) все виды обработки деталей ремонтируемого оборудования на металлорежущих станках, в том числе сданных в аренду. Подрядчик сформировывает по согласованию с Заказчиком технические условия на обработку и производит приемку 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... деталей после мехобработки;

либо

предоставление Подрядчику металлорежущих станков, в том числе сданных в аренду для выполнения работ по механической обработке деталей ремонтируемого оборудования, с оплатой работ по согласованной калькуляции;

[оставить один из 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... вариантов]

н) изготовка либо восстановление деталей оборудования, не поставляемых централизованно, если это может быть, на станках Заказчика;

о) исследования, тесты металла ремонтируемого оборудования, контроль свойства производимой в процессе ремонта сварки (по согласованию сторон 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд...);

п) разработку технической документации на дополнительные посты энергоэлементов, схемы энергоразводок, инвентарных лесов, подмостей и др.

1.2.3. В отдельных случаях, зависимо от возможных способностей Заказчика и критерий действующей схемы ремонтного обслуживания определенных электрических 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... станций, электронных и термических сетей, Заказчик может предложить Подрядчику принять на себя выполнение отдельных услуг Заказчика, предусмотренных в перечислении б), д), е), ж), з), к), л), м), н), о), п) п.8.2.2, с 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... оплатой Заказчиком понесенных издержек Подрядчика.

При согласии Подрядчика на выполнение им отдельных услуг Заказчика Стороны оформляют дополнительное соглашение к договору с указанием в нем видов услуг выполняемых Подрядчиком и их цены.

1.2.4. Заказчик 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

а) конструкторско-технологическую документацию на сложные спец работы, модернизацию оборудования, требующие разработки технологии и специальной оснастки для производства этих работ;

б) утвержденную ведомость объема ремонтных работ 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., включая объем работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте конструктивные конфигурации узлов и систем оборудования, не требующие специальной подготовки и оснастки для их 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... выполнения;

в) проектную и другую документацию энергообъекта, в том числе: план размещения узлов и больших деталей объекта ремонта на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений снутри цехов и на местности энергообъекта, схемы постов энергоэлементов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., инвентарных лесов, подмостей и др.;

г) документы о ранее выполненных ремонтах, данные о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта;

д) данные по результатам предремонтных испытаний 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... объекта ремонта.

1.2.5. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность воспользоваться нужной для ремонта технической документацией собственного технического архива (библиотеки) и другими имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (макетами, плакатами 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и т.п.) и на согласованных критериях средствами вычислительной техники, телекоммуникации.

1.2.6. Заказчик передает Подрядчику по акту на период ремонта штатную ремонтную оснастку, особые съемные грузозахватные приспособления и такелаж, специальную технологическую оснастку и др., которые 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Подрядчик должен возвратить по окончании контракта. В случаях их повреждения Подрядчик восстанавливает их за собственный счет.

^ 1.3. Условия компенсации издержек при выполнении контракта выездным персоналом Подрядчика

1.3.1. Издержки Подрядчика, связанные с выполнением контракта выездным 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... ремонтным персоналом (командировочные расходы, цена проезда, провоз инструмента, устройств, приспособлений и т.д.) Заказчиком не оплачиваются и выполняются за счет собственных средств Подрядчика;

^ 1.4. Производственные, бытовые помещения

1.4.1. Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... персонала Подрядчика.

1.4.2. Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергообъекта и на его местности, охраняемые и запираемые служебные и производственные помещения, помещения для управляющего участка, управляющих ремонта и мастеров, помещения под кладовые для хранения устройств 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., инструмента и другого инструментария, спецодежды и материалов, бытовые помещения, душевые и шкафы для хранения спецодежды персонала Подрядчика, задействованного в выполнении ремонтных работ по договору на срок его деяния.

Освещение, отопление 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... всех помещений, обеспечение бытовых помещений водой делается Заказчиком за собственный счет.

Заказчик предоставляет Подрядчику номера внутренней и номера наружной телефонной связи. Абонентную плату за предоставленные номера наружной телефонной связи производит Заказчик, а оплату межрегиональных 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... переговоров производит Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.

Производственные, служебные, бытовые, складские и другие помещения предоставляются Подрядчику на критериях короткосрочной аренды. Ставка арендной платы определяется на основании разработанной методики.

Количество и площадь 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... предоставляемых Подрядчику производственных, служебных, бытовых помещений Стороны согласовывают при заключении контракта либо отдельным соглашением.

1.4.3. Заказчик вправе предоставить Подрядчику на местности энергообъекта площадку для установки передвижных, снаряженных всем нужным, производственных и бытовых помещений 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и обеспечить их за собственный счет электроэнергией, отоплением, водой и сточной канавой.

1.4.4. При размещении для проживания персонала Подрядчика на расстоянии более 3 км от энергообъекта и отсутствии поблизости маршрутов городского транспорта, Заказчик вправе по требованию 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Подрядчика обеспечить своими тс перевозку персонала Подрядчика от места проживания к месту работы и назад в согласовании с установленным на энергообъекте трудовым распорядком за счет Подрядчика.

1.4.5. Заказчик предоставляет Подрядчику 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... право использования в период выполнения контракта:

- буфетами, столовыми и другими пт питания за наличный расчет Подрядчика;

- медпунктом и другими подобными объектами для оказания неотложной мед помощи.

^ 1.5. Внутренняя дисциплина и режим рабочего денька

1.5.1. Заказчик на 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... весь срок деяния контракта устанавливает правила внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения действенной работы, которые неотклонимы для всего персонала Подрядчика.

1.5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТБ, правил Ростехнадзора 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... и правил противопожарной безопасности, требований Положений о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте, в том числе для того, чтоб не допустить своими действиями нарушений обычной эксплуатации действующего оборудования, построек и сооружений, передаточных устройств 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... энергообъекта при производстве ремонтных работ.

1.5.3. Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право добиваться отстранение от работы лиц, нарушающих дисциплину.

1.5.4. Воспрещается 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим дела к выполнению работ.

1.5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на местности площадки, кроме тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... для Подрядчика. Доски объявлений обязаны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.

По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

1.5.6. Категорически воспрещается потребление на энергообъектах спиртных напитков. Воспрещается также курить на рабочих местах кроме мест, специально отведенных для курения.

1.5.7. Заказчик обеспечивает в нерабочее время сданного под охрану 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... в согласовании с действующем на предприятии порядке имущества Подрядчика, расположенного в производственных и складских помещениях и на ремонтных площадках.

1.5.8. Заказчик снимает с себя ответственность за кражи либо любые виды нарушений 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... со стороны персонала Подрядчика и может добиваться от Подрядчика наказания виноватых, кто бы они ни были.

1.5.9. Подрядчик несет полную вещественную ответственность за причиненные его персоналом убытки всех видов, которые могут явиться 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... результатом конфликтов, нарушения дисциплины, также неадекватного поведения персонала.

1.5.10. Подрядчик должен делать производственный распорядок денька, установленный у Заказчика. Производственный распорядок денька должен содействовать выполнению контракта в предусмотренный срок.

1.5.11. Время, затраченное на путь до 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... рабочего места, не врубается в счет рабочего времени.

1.5.12. Режим рабочего денька определяется Подрядчиком и Заказчиком зависимо от графика ремонта объекта ремонта.

До начала выполнения договорных работ Подрядчик представляет для утверждения график рабочего денька 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., который Подрядчик подразумевает установить. Все мероприятия, связанные с конфигурацией распорядка денька, такие, как к примеру, работа в ночное время либо работа в выходные и торжественные деньки, должны быть заблаговременно утверждены Заказчиком.

1.5.13. Заказчик оставляет 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... за собой право добиваться от Подрядчика изменять установленный им график рабочего денька в тех случаях, когда того просит производственная необходимость. Подрядчик должен согласиться с требованием Заказчика и организовать по мере надобности 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... сменную работу либо работу в выходные либо торжественные деньки с дополнительной оплатой по соглашению Сторон в согласовании с законодательством РФ.

^ 1.6. Передвижение и транспорт

1.6.1. Допускается проезд на местность электростанции согласованного меж Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... на период выполнения договорных работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием муниципальных символов тс и фамилий, имен, отчеств водителей.

1.6.2. Заезд и выезд транспорта с оборудованием и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... материалами с местности энергообъекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик должен делать все формальности и требования контролирующего персонала.

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его транспортировке.

^ 1.7. Складирование и консервация

1.7.1 Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, либо 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... материалы Подрядчика должны храниться на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

1.7.2 Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика технологические указания, аннотации и другие документы заводов-изготовителей по хранению и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... консервации материалов, запасных частей и оборудования, которые должны строго соблюдаться.

1.7.3 Консервация должна выполняться в согласовании с предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

1.7.4 Заказчик, по требованию Подрядчика 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., может предоставить на согласованных критериях в его использование вспомогательные средства для перемещения оборудования, запасных частей, оснастки и материалов и т.д.

1.7.5 Подрядчик должен обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., запасных частей и оборудования. В случае нарушения критерий хранения - компенсировать убытки, причиненные Заказчику нарушением критерий их хранения.

^ 1.8. Порядок и чистота

1.8.1. Подрядчик обязуется повсевременно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в особые контейнеры либо на отведенные для этой цели места.

1.8.2. Подрядчик под управлением Заказчика производит отсортировку остатков материалов; металлолом и отходы подлежат 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... раздельному складированию в специально отведенных местах либо погрузке и вывозу тс Заказчика.

1.8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания подабающего порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах прямо до отстранения 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой Заказчиком до того времени, пока рабочее место не будет убрано.

1.8.4. По окончании выполнения ремонтных работ Подрядчик должен вывезти все собственное оборудование 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд..., оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в согласовании с требованиями и в сроки, установленные Заказчиком.

1.8.5. Приемка свойства работ по уборке ремонтной площадки и объекта ремонта после его окончания оформляется актом меж Подрядчиком и 3.Проект договора - Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений деаэраторного отделения для нужд... Заказчиком.



ПОДРЯДЧИК:


______________________

м.п.

ЗАКАЗЧИК:


______________________

м.п.


4-bezopasnost-v-chrezvichajnih-situaciyah-uchebnoe-posobie-kazan-2003-udk-614-084-bbk-68-9.html
4-biotehnologii-farmacevtika-i-medicinskaya-promishlennost-iobshie-polozheniya.html
4-buhgalterskij-balans-godovoj-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-gruppa-kompanij-pik.html